Portal de Transparencia - Municipalidad de Ventanilla

N°	Nombre	Descripción	Fecha	Documento
106	ACUERDO DE CONCEJO N° 077-2023/MDV-CDV	ARTÍCULO 1. APROBAR el artículo primero del Dictamen N° 017-2023/MDV-CAL-CDUI de la Comisión de Asuntos Legales y la Comisión de Desarrollo Urbano e Infraestructura (comisión conjunta), que recomienda al Concejo Municipal aprobar la suscripción del Convenio Específico de Transferencia de Recursos Públicos para la ejecución de la obra del Proyecto de Inversión entre el Gobierno Regional del Callao y la Munnicipalidad Distrital de Ventanilla, respecto a la obra: "Mejoramiento del Servicio Recreativo de la Losa Deportiva ubicado en la Mz. B2, Lt.e 1 del A.H. 12 de Octubre, Zona Norte del Distrito de Ventanilla, Provincia del Callao, Departamento del Callao", CUI N° 2513755.	25/08/2023
107	ACUERDO DE CONCEJO N° 076-2023/MDV-CDV	ARTÍCULO 1. APROBAR el artículo primero del Dictamen N° 016-2023/MDV-CAL-CDUI de la Comisión de Asuntos Legales y la Comisión de Desarrollo Urbano e Infraestructura (comisión conjunta), que recomienda al Concejo Municipal aprobar la suscripción del Convenio Específico de Transferencia de Recursos Públicos para la ejecución de la obra del Proyecto de Inversión entre el Gobierno Regional del Callao y la Munnicipalidad Distrital de Ventanilla, respecto a la obra: "Creación de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en los AA.HH. Los Álamos, Luis Alberto Kouri Hanna, Viñas de Angamos Zona Sur del Distrito de Ventanilla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento del CAllao", CUI N° 2531999.	25/08/2023
108	ACUERDO DE CONCEJO N° 075-2023/MDV-CDV	ARTÍCULO 1. APROBAR el artículo primero del Dictamen N° 001-2023-MDV-CS de la Comisión de Salud que recomienda al Concejo Municipal aprobar la emisión de la Ordenanza Municipal que conforma el Comité Distrital de Salud de Ventanilla, Instancia de Coordinación Interinstitucional del Sistema Nacional de Salud.	10/08/2023
109	ACUERDO DE CONCEJO N° 074-2023/MDV-CDV	ARTÍCULO 1. APROBAR el artículo primero del Dictamen N° 006-2023-MDV-CAL-CAF de la Comisión de Asuntos Legales y la Comisión de Administración y Finanzas (comisión conjunta) que recomienda al Concejo Municipal aprobar la constitución de la Mancomunidad Municipal del Callao.	10/08/2023
110	ACUERDO DE CONCEJO N° 073-2023/MDV-CDV	APROBAR el artículo primero del Dictamen N° 020-2023/MDV-CAL de la Comisión de Asuntos Legales, que recomienda al Concejo Municipal aprobar la Adenda Nº 001 al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional del Callao y la Municipalidad Distrital de Ventanilla Nº 010-2021-GRC, referente al Proyecto de Inversión CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA -PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO, con CUI 2510987.	26/07/2023
111	ACUERDO DE CONCEJO N° 072-2023/MDV-CDV	APROBAR el artículo primero del Dictamen N° 019-2023/MDV-CAL de la Comisión de Asuntos Legales, que recomienda al Concejo Municipal aprobar la Adenda Nº 001 al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional del Callao y la Municipalidad Distrital de Ventanilla Nº 009-2021-GRC, referente al Proyecto de Inversión CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS AA.HH. LA PAZ DEL DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO-DEPARTAMENTO DE CALLAO, con CUI 2510399.	26/07/2023
112	ACUERDO DE CONCEJO N° 071-2023/MDV-CDV	APROBAR el artículo primero del Dictamen N° 018-2023/MDV-CAL de la Comisión de Asuntos Legales, que recomienda al Concejo Municipal aprobar la Adenda Nº 001 al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional del Callao y la Municipalidad Distrital de Ventanilla Nº 008-2021-GRC, referente al Proyecto de Inversión MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA-PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO-DEPARTAMENTO DE CALLAO, con CUI 2510453.	26/07/2023
113	ACUERDO DE CONCEJO N° 070-2023/MDV-CDV	APROBAR el artículo primero del Dictamen N° 017-2023/MDV-CAL de la Comisión de Asuntos Legales, que recomienda al Concejo Municipal aprobar la Adenda Nº 001 al Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional del Callao y la Municipalidad Distrital de Ventanilla Nº 007-2021-GRC, referente al Proyecto de Inversión CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA. HH. MONTE SION DEL DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DEPARTAMENTO DE CALLAO, con CUI Nº 2510455.	26/07/2023
114	ACUERDO DE CONCEJO N° 069-2023/MDV-CDV	EXPRESAR el saludo al Director Espiritual, Padre Cristóbal Córdova Córdova, su mayordoma la señora Carmen Márquez viuda de Noriega, a las cuadrillas y grupo de sahumadoras de la Hermandad de Culto de la Santísima Virgen del Carmen de Ventanilla, por conmemorarse un aniversario más de fundación el 24 de julio del presente año.	21/07/2023
115	ACUERDO DE CONCEJO N° 068-2023/MDV-CDV	"AUTORIZAR el adelanto del descanso físico vacacional del señor Jhovinson Hugo Vasquez Osorio, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, por el periodo comprendido del 27 al 31 de julio del 2023. ENCARGAR el despacho de Alcaldía a la señora Rocío del Pilar Cáceres Saboya, Primera Regidora de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, por el periodo comprendido del 27 al 31 de julio del 2023. "	21/07/2023
116	ACUERDO DE CONCEJO N° 067-2023/MDV-CDV	APROBAR la DISTINCION a favor de la señora EULOGIA TRINIDAD MARTINEZ con la Medalla de Oro CIUDAD DE VENTANILLA, en mérito a su labor social y despliegue realizado en el distrito de Ventanilla	21/07/2023
117	ACUERDO DE CONCEJO N° 066-2023/MDV-CDV	APROBAR el Dictamen N° 003-2023-MDV-CAL-CSPyS de la Comisión de Asuntos Legales y la Comisión de Servicios Públicos y Sociales (comisión conjunta), el cual recomienda al Concejo Municipal APROBAR la DISTINCION a favor del señor MIGUEL RODRÍGUEZ CANDIA con la Medalla de Oro CIUDAD DE VENTANILLA, en mérito de su labor como promotor de la comunidad Sagrada Familia, gestor en los programas de apoyo y la implementación de la primera planta de oxígeno en la zona norte del distrito; en procura de mejorar la situación de su comunidad; así como, la calidad de vida de la población de los vecinos ventanillenses.	21/07/2023
118	ACUERDO DE CONCEJO N° 065-2023/MDV-CDV	APROBAR el Dictamen N° 003-2023-MDV-CAL-CSPyS de la Comisión de Asuntos Legales y la Comisión de Servicios Públicos y Sociales (comisión conjunta), el cual recomienda al Concejo Municipal APROBAR la DISTINCION a favor de la señora NIDIA CUELLAR BERNA con la Medalla de Oro CIUDAD DE VENTANILLA, en mérito de su labor y gestión en los programas de apoyo alimentario, así como del Club del Adulto Mayor en el Asentamiento Humano Las Lomas y su apoyo durante el estado de emergencia por la COVID 19.	21/07/2023
119	ACUERDO DE CONCEJO N° 064-2023/MDV-CDV	APROBAR el Dictamen N° 003-2023-MDV-CAL-CSPyS de la Comisión de Asuntos Legales y la Comisión de Servicios Públicos y Sociales (comisión conjunta), el cual recomienda al Concejo Municipal APROBAR la DISTINCION a favor de la señora CLARA ELENA PALMA VILUCO con la Medalla de Oro CIUDAD DE VENTANILLA, en mérito en mérito de su labor como expresidenta del primer vaso de leche, el cuidado voluntario de niños de madres trabajadoras y su apoyo a la capilla del Asentamiento Humano Héroes del Cenepa (Margen Derecha Zona Sur).	21/07/2023
120	ACUERDO DE CONCEJO N° 063-2023/MDV-CDV	APROBAR el artículo primero del Dictamen N° 001-2023-MDV-CAL-CSCyGRD-CDEyP de la Comisión de Asuntos Legales, Comisión de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastre y Comisión de Desarrollo Empresarial y Pymes (comisión tripartita), que recomienda al Concejo Municipal aprobar el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y la Municipalidad Distrital de Ventanilla. APROBAR el artículo segundo del Dictamen N° 001-2023-MDV-CAL-CSCyGRD-CDEyP de la Comisión de Asuntos Legales, Comisión de Seguridad Ciudadana y Gestión del Riesgo de Desastre y Comisión de Desarrollo Empresarial y Pymes (comisión tripartita), que recomienda al Concejo Municipal autorizar al señor Jhovinson Hugo Vasquez Osorio, con DNI Nº 43164523, Alcalde de la Municipalidad Distrital de Ventanilla a suscribir el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral y la Municipalidad Distrital de Ventanilla.	21/07/2023